전국법원 주요판결 상세보기

본문 바로가기 주메뉴로 바로가기

대국민서비스

>판결

>전국법원 주요판결

sns 공유하기 열기

공유하기

x 공유하기

band 공유하기

카카오스토리 공유하기

판 결

전국법원 주요판결

전국법원 주요판결

전국법원 주요판결 내용
제목	[민사] 수급인 책임 없는 공기 연장, 공기 연장으로 인한 간접공사비 도급인이 지급해야 (창원지방법원 2024가합103014)
작성자	창원지방법원	작성일	2026-03-03
조회수	761
첨부파일	[1]2024가합103014_판결문_검수완료.pdf
제목: [민사] 수급인 책임 없는 공기 연장, 공기 연장으로 인한 간접공사비 도급인이 지급해야 사건: 창원지방법원 2026. 1. 22. 선고 2024가합103014 공사대금 사건요지: 공사 기간이 연장된 것과 관련하여 수급인의 책임이 없는 경우, 그 연장으로 인해 발생한 간접공사비 일부와 설계변경에 따른 추가공사비는 계약조건에 따라 도급인이 지급할 의무가 있다는 사안

목록

전국법원바로가기

관련시스템

대한민국법원

(06590) 서울특별시 서초구 서초대로 219(서초동)

대표전화 02)3480-1100 | 홈페이지 이용 문의 02)3480-1715(평일9시~18시) | 인터넷등기 사용자지원센터 1544-0770

COPYRIGHTⓒ 2016 SUPREME COURT OF KOREA. ALL RIGHTS RESERVED.

WA 인증

top