전국법원 주요판결 상세보기

전국법원 주요판결

전국법원 주요판결 내용
제목	[민사] 정당한 이유 없이 발전소 사용승인 신고 등 수리를 지연, 거부한 지방자치단체에 국가배상책임을 인정한 사례(수원지방법원 성남지원 2018가합402273호)
작성자	수원지방법원	작성일	2025-10-01
조회수	1275
첨부파일	[1]수원지방법원 성남지원 2018가합402273.pdf
[판결요지] 원고는 지방자치단체인 피고가 발전소 사용승인 신고 등 수리를 정당한 이유 없이 지연, 거부했다고 주장하며 국가배상을 청구하였음. 피고가 4년 7개월이 넘는 기간 동안 원고의 발전소 사용승인 신고 등 수리를 지연하거나 반려하여 발전소를 가동할 수 없도록 한 것은 현저하게 불합리하고 객관적 정당성을 상실하였으며, 제반 사정에 비추어 볼 때 주민들의 건강권 및 환경권 침해 예방을 이유로 그 정당성을 인정받을 수 없다고 보아 피고에게 국가배상법 제2조 제1항에 따른 손해배상책임을 인정하되, 손해배상의 범위는 원고가 발전소를 가동하지 못하여 발생한 일실 영업이익 상당액으로 한정한 사례

이전글,다음글
이전글	[형사] 화성연쇄살인 사건의 용의자로 지목되었다가 다른 강제추행치상 사건으로 유죄 판결을 받은 피고인에 대해 33년만에 무죄를 선고한 사례(수원지방법원 2023재고합12)
다음글	[민사] 주상복합건물에서 아파트 입주자대표회의가 대지권자인 상가 구분소유자들의 지상주차장 사용을 막을 수 없다고 판단한 사례 (수원지방법원 2024가합13404호)